ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

                на выполнение работ по производству продукции

                            (между предприятиями)



    г. _______________                          "___"___________ 20___ г.



         ________________________________________, именуем__ в дальнейшем

                (наименование предприятия)



    "Подрядчик", в лице ________________________________________________,

                                     (должность, ф.и.о.)



    действующего на основании ________________________, с одной стороны и

                                 (Устава, положения)



    _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",

        (наименование предприятия)



    в лице ________________________________________________, действующего

                        (должность, ф.и.о.)



    на основании ___________________________, с другой стороны, заключили

                     (Устава, положения)



    настоящий договор о нижеследующем:



                              I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ



         1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию

    _____________________________________________________________________

                          (указать какую  именно)



    своими силами и средствами из материала  Заказчика  (из  собственного

    материала Подрядчика).   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить

    выполненную работу.

         1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.



                        II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



         2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна  соответствовать

    требованиям ГОСТа ________________.

         2.2. Заказчик обеспечивает  Подрядчика  необходимым  для  работы

    материалом  согласно  поданной заявки. Переданный для работы материал

    оплачивается Подрядчиком.

         2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик  передает  на  территории

    своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______

    ________________, полномочному представителю Заказчика.

         2.4.  Вывоз  продукции  с  предприятия Подрядчика осуществляется

    Заказчиком самостоятельно.

         2.5. Сдача-приемка изготовленной  продукции  оформляется  актом,

    подписываемым представителями сторон.



                  III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



         3.1.  Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,

    поставленного  Заказчиком,  и   отражается   в   акте   сдачи-приемки

    выполненных работ в каждом случае индивидуально.

         3.2.   Деньги  за  выполненную  работу  перечисляются  платежным

    поручением на расчетный счет  Подрядчика  в  течение  _________  дней

    после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.



                          IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



         4.1.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока сдачи продукции он

    уплачивает Заказчику за каждый день просрочки  пеню  в  размере  0.5%

    стоимости  работ  (включая  стоимость  материала),  а  если работа не

    окончена по  истечении  ____-х  недель  со  дня   наступления   срока

    исполнения заказа,  Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной

    пени,  неустойку  в  размере  _______%  стоимости   заказа   (включая

    стоимость материала).

         4.2.  При  просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает

    Подрядчику пеню в размере ______%  стоимости работ (включая стоимость

    материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____

    дней -   неустойку   в  размере  ______%  стоимости  заказа  (включая

    стоимость материала).

         Если   в  период  просрочки  Заказчика  изготовленная  продукция

    оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или  уничтоженной  по

    причинам,  не  зависящим  от  Подрядчика  (пожар  и  т.д.),  то  риск

    случайной гибели  падает  на  Заказчика,  который  обязан  возместить

    понесенный Подрядчиком ущерб.

         4.3.  Проверка  качества  изготовленной  продукции  производится

    Заказчиком при ее сдаче-приемке,  фиксируемой  в  двустороннем  акте,

    подписываемом представителями сторон.

         При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются

    созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

    Такой  акт  может  быть  составлен  не  позже  одного  месяца  со дня

    получения Заказчиком продукции.

         4.4.  Подрядчик  отвечает  за  надлежащее  качество  выполненных

    работ, зафиксированное одним из названных актов.

         В   акте  должно  быть,  наряду  с  другими  данными,  отмечено:

    количество    экземпляров,    подвергавшихся    проверке,    характер

    недостатков,   относящихся   к   качеству  выполненных  работ,  сроки

    безвозмездного устранения недостатков или замены  недоброкачественной

    продукции доброкачественной.

         4.5.  За  нарушение  Подрядчиком  условий  о  качестве,  а также

    отступление от  других  условий  договора,  ухудшившее  работу,  либо

    допущение  других  недостатков  в  работе Заказчик вправе потребовать

    уплаты неустойки   в   размере   _____%  от  стоимости  некачественно

    выполненной продукции.

         4.6.  В  случае  несвоевременной  оплаты   выполненного   заказа

    Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______%  от  стоимости

    заказа за каждый день просрочки.

         4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать  с  другой

    стороны   понесенные   по   ее   вине   убытки,  за  вычетом  из  них

    неустойки(пени).

         4.8. В  случае  невозможности  разрешить  возникшие  разногласия

    соглашением  сторон, споры передаются в установленном законом порядке

    на рассмотрение арбитражного суда.



                         V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН



         5.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

    одинаковую юридическую силу.

         5.2. Юридические адреса сторон:



         Заказчик: ______________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________



         Подрядчик: _____________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________



                               Подписи сторон:



            Заказчик:                                Подрядчик:



        ___________________                     ___________________

         М.П.                                    М.П.