ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О

                      ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА

                  НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

                                      

        Договором подряда  на капитальное  строительство от  2 февраля

    1992 г.  N 5,  заключенным нами  со  строительно-монтажным трестом

    Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в  эксплуатацию в сентябре

    1992  г.  общежитие  на  525   человек.  Фактически  строительство

    общежития было закончено  4 ноября 1992  г., т.е. с  просрочкой 35

    дней,  что   подтверждается   актом  государственной,   приемочной

    комиссии.

        На основании  п.  10  Особых  условий  к упомянутому  договору

    ответчик обязан  уплатить нам  пеню в  размере 0,05  %  от сметной

    стоимости  строительно-монтажных  работ  объекта  за  каждый  день

    просрочки, а  всего  96  250 руб.  (0,05  %  от сметной  стоимости

    строительно-монтажных работ по общежитию 5 500  000 руб. 2750 руб.

    х 35 дней просрочки).

        Нашу претензию  от  18  ноября 1992  г.  N  7/214 ответчик  не

    признал, ссылаясь на  то, что  общежитие рабочая  комиссия приняла

    своевременно - 28 сентября 1992 г.

        Возражение ответчика  нельзя признать  обоснованным, поскольку

    согласно п.  8 постановления  Совета Министров  СССР от  23 января

    1981 г.  N 105  датой ввода  объекта строительства  в эксплуатацию

    считается  дата   подписания   акта   государственной   приемочной

    комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством

    в  связи   с   устранением   ответчиком  дефектов   и   недоделок,

    перечисленных  в  приложении   к  акту  приемки   объекта  рабочей

    комиссией.

        Просим взыскать с ответчика пеню  за несвоевременное окончание

    строительства  общежития  в  сумме  96  250   руб.  и  расходы  по

    госпошлине в сумме 9625 руб.

        Приложения:

        1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от

    2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему.

        2. Копия графика  производства строительно-монтажных  работ по

    общежитию.

        3. Выписка из  акта государственной  приемочной комиссии  от 4

    ноября 1992 г.

        4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214.

        5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15.

        6. Квитанция  от 25  декабря 1992  г. N  17 об  отправке копии

    искового заявления ответчику.

        7. Платежное поручение  от 25 декабря  1992 г. N  23 по уплате

    гопошлины.